为您找到 1315 条相关知识内容，按照相关度排序
可以，但前提是合同约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请则视为工期不顺延。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十条 当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。 当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。
(1)准备收集固定导致工期延误的事实证据，比如变更设计工程量增加、质量标准提高、施工图纸没有到位、开工延迟、指令错误、拖延验收隐蔽工程等事实； (2)这些事实与工期延误之间具有因果关系，即拖延的事实必须在关键线路上； (3)顺延的具体天数，承包人在办理工期签证时，特别注意应该特别记载工期顺延天数，否则一旦争议，承包人举证难度增加。
问：受到新冠肺炎影响，工期是否可以相应顺延？ 答：您好，工期可以参照不可抗力条款进行相应顺延。根据湖南省住建厅于2020 年2月17日发布的《湖南省住房和城乡建设厅关于新冠肺炎 疫情防控期间建设工程计价有关事项的通知》中指出，受新冠肺炎疫情影响，疫情防控期间未复工的项目，工期应按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）第***不可抗力的规定予以顺延，顺延工期计算从2020年1月23日起（湖南省决定启动重大突发公共卫生事件一级响应）至解除之日止；疫情防控期间复工的项目，建设工程合同双方应友好协商，合理顺延工期。
...序还款？ 你有没有想过，当你负债了，你应该按照什么顺序来进行还款呢？到底是先还信用卡还是先还网贷，先还金额大的还是先...、延期还款，一旦你还不上，大概率就会被马上起诉，拍卖这类抵押物，也就是拍卖掉你的房子和车子。第二，你工资卡所在的银行或者房贷银行有欠款，也要记得...
阅读全文...序还款？ 你有没有想过，当你负债了，你应该按照什么顺序来进行还款呢？到底是先还信用卡还是先还网贷，先还金额大的还是先...、延期还款，一旦你还不上，大概率就会被马上起诉，拍卖这类抵押物，也就是拍卖掉你的房子和车子。第二，你工资卡所在的银行或者房贷银行有欠款，也要记得...
阅读全文...认定有误。双方共同签字认可的开工报告上注明开工日期为 1999年 5月 15日，加之双方关于开工日期顺延则完工日期相应顺延的约定，顺延后完工日期应为 1999年 11月25日。金坛公司实...
...是淤泥，请求海擎公司拿出措施，否则申请工期顺延。2月27日，中兴公司致海擎公司报告，称由于现场施工道路不合格，二次倒运土方坍塌，无法正常施...成的合意矛盾。合同履行过程中，海擎公司对工期顺延是认同的，对A轴线需等设计院方案出台后再施工，B轴线是三、四类桩问题处理后10天内完成...
...方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息等），相应顺延工期；按协议条款约定支付违约金和赔偿因其违约给乙方造成的窝...证单》、《致陕西西岳山庄有限公司关于华山假日酒店工程进度报量问题的函》，请求西岳山庄确认工期顺延、窝工费及机械停滞费。西岳山庄亦提供了大量的监理例...
请使用微信扫一扫
扫描二维码登录
请使用微信扫一扫
扫描二维码完成支付
