发包人未对隐蔽工程及时进行检查，承包人能否据此顺延工期？
发包人未及时检查隐蔽工程，承包人可顺延工期并索赔损失。
可以。
《民法典》第七百九十八条 隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
答：向法院或仲裁委申请工程造价司法鉴定。当双方对工程量或单价无法达成一致时，可通过专业鉴定机构对工程造价进行评估，鉴定意见将作为裁判的重要依据。
避坑提示：申请鉴定需预交高昂鉴定费，且耗时较长，诉前尽量通过谈判或审计固定证据。
本文仅作法律科普，不构成正式法律咨询意见。个案情况复杂多变，具体维权策略需结合实际证据及当地司法实践判定。
发包人未及时检查隐蔽工程，承包人可顺延工期并索赔损失。
可以。
《民法典》第七百九十八条 隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
请使用微信扫一扫
扫描二维码登录
请使用微信扫一扫
扫描二维码完成支付